简答题 招标采购合同管理
2015-10-06

W工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件:
事件1:5月20目至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;
事件2:应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;
事件3:6月7日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨;
事件4:6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。
【问题】
1.承包商的索赔要求成立的条件是什么?
2.承包商按规定的索赔程序针对上述4项临时停工事件向业主提出了索赔,试说明每项事件工期和费用索赔能否成立?说明理由。
3.在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金?说明理由。

参考答案

暂无

答案解析

1.承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件:
(1)与合同相比较,已造成了实际的额外费用或工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失不是由于承包商的过失引起的;
(3)造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险;
(4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。
2.承包商按规定的索赔程序针对事件1~事件4临时停工事件向业主提出的索赔判断及理由如下:
事件1:工期和费用索赔均不成立。
理由:设备故障属于承包商应承担的风险。
事件2:工期和费用索赔均成立。
理由:延误图纸属于业主应承担的风险。
事件3:工期索赔成立,设备和人工的窝工费用索赔不成立。
理由:特大暴雨属于双方共同的风险。
事件4:工期和费用索赔均成立:
理由:停电属于业主应承担的风险。
3.业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。
理由:设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回,不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回,将会造成工期延误。因此工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。

你可能感兴趣的试题

2 A市的甲公司与B县的乙公司于2010年7月3日签订一份空调买卖合同,约定甲公司向乙公司购进100台空调,每台单价2000元,乙公司负责在B县代办托运,甲公司于货到后立即付款,同时约定若发生纠纷由合同履行地的法院管辖。乙公司于7月18日在B县的火车站发出了该100台空调。甲公司由于发生资金周转困难,于7月19日传真告知乙公司自己将不能履行合同。乙公司收到传真后,努力寻找新的买家,于7月22日与C市的丙公司签订了该100台空调的买卖合同。
合同约定:丙公司买下100台托运中的空调,每台单价1900元,丙公司于订立合同时向乙公司支付10000元定金,在收到货物后15天内付清全部货款;在丙公司付清全部货款前,乙公司保留对空调的所有权;如有违约,违约方应承担合同总价款百分之二十的违约金。乙公司同时于当日传真通知甲公司解除与甲公司签订的合同。铁路运输公司在运输过程中于7月21日遇上泥石流,30台托运中的空调毁损。丙公司与7月26日收到70台完好无损的空调后,又与丁公司鉴订合同准备将这70台空调全部卖与丁公司。同时丙公司以其未能如约收到100台空调为由拒绝向乙公司付款。
【问题】
1.乙公司在与甲公司的合同履行期届满前解除合同的理由是什么?在此解除合同的情形下,乙公司能否向甲公司主张违约责任?
2.假设甲公司以乙公司解除合同构成违约为由向法院起诉,何地法院有管辖权?
3.遭遇泥石流而毁损的空调的损失应由谁承担?
4.乙公司认为丙公司拒绝付款构成违约,决定不返还其定金,还要求其支付38000元的违约金,其主张能否得到支持?


A.主动控制就是预先分析目标偏离的可能性,并拟定和采取各项预防性措施,以保证计划目标的实现
B.主动控制是一种对未来的控制
C.被动控制是一种消极的控制方式
D.主动控制是在事情发生之前就采取了措施的控制