关于工期顺延的说法正确的是( )。

A．顺延工期应当由承包人和发包人协商确定

B．竣工前，当事人对质量发生争议，鉴定期间为顺延工期期间

C．发包人没有及时检查隐蔽工程，承包人可以顺延工期，并有权请求赔偿停工损失

D．发包人在约定期限后不得同意工期顺延

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

答案解析

A错，顺延工期应当经过发包人或监理人签证确认，承包人虽未取得确认，但能够证明在约定期限内主张过工期顺延且顺延事由符合合同约定的，法院应支持。
B错，竣工前，当事人对质量发生争议，质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
C对，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
D错，当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。[|||][|||][|||][|||][|||]

你可能感兴趣的试题

1 某工程于2023年9月1日工程竣工验收合格，但直到2023年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2024年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。合同未约定应付款时间，下列关于欠付工程款利息的表述，正确的是()。

A．利息自2024年5月1日起算

B．利息自2023年9月20 日起算

C．合同未约定利息，视为没有利息

D．利息不得高于同期同类贷款利率或同期贷款市场报价利率

查看解析在线模考

2 关于租赁合同解除的说法，正确的是( )。

A．租赁物被司法或行政机关查封、扣押，致使无法使用的，承租人可以解除合同

B．承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，危及承租人的安全或健康的，承租人可以解除合同

C．承租人未按约定方法或未根据性质使用租赁物的，出租人可以解除合同

D．承租人无正当理由未支付或迟延支付租金的，出租人可以解除合同

查看解析在线模考

3 关于仓储合同的特征的说法，正确的是( )。

A．仓储合同是无偿合同

B．仓储合同的保管对象是不动产

C．仓储合同是双务合同

D．仓储合同自交付货物时生效

查看解析在线模考