案例分析

简答题某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图6—1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表6—1。工程施工到第4周时进行进度检查,发生如下事件:

问题:
1.根据第4周末的检查结果,在图6-1上绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?

参考答案:暂无进入在线模考
1.⑴ 实际进度前锋线如下图所示。
⑵ B工作拖后1周(0.5分),不影响工期(0.5分),因B工作总时差为1周(0.5分)。
⑶ C工作拖后1周(0.5分),不影响工期(0.5分),因C工作总时差为3周(0.5分)。
⑷ D工作拖后2周(0.5分),影响工期2周(0.5分),因D工作总时差为0(D工作为关键工作)(0.5分)。
2.批准工程延期2周(1分);
理由:施工中发现地下文物造成D工作拖延,不属于施工单位原因(1分)。
3.(1)事件2不能索赔费用(0.5分),因异常恶劣的气候造成施工单位机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔(1分)。
(2)事件4可以索赔费用(0.5分),因施工中发现地下文物属非施工单位原因(1分)。
(3)可获得的费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元(1分)。
4.不予结算(1分),因施工单位对C工作的费用没有报价(1分),故认为该项费用已分摊到其它相应项目中(2分)。
5.施工单位可以得到的结算款为:
A工作:840m3×300元/m3=252 000元(1分)
B工作:1200m3×25%×320元/m3=96 000元(1分)
D工作:4台班×100元/台班+1200元=1600元
小计:252000元+96000元+1600元=349 600元(2分)

你可能感兴趣的试题

1某综合办公楼工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行地设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
问题:
1.本案例中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签定的合同是否有效?并分别说明理由。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?
3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
4.根据我国法律法规的规定,承包单位将承包的工程转包或违浍分包应承担什么法律后果。

2某市政工程,项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1-1所示(时间单位:周),各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费如表1-1所示,其中H、L分别为道路的路基、路面工程。
表1-1(略)
问题:
1.开工1周后,建设单位要求将总工期缩短2周,故请监理单位帮助拟定一个合理赶工方案以便与施工单位洽商,请问如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使支付施工单位的赶工费用最少?说明步骤和理由。
2.建设单位依据调整后的方案与施工单位协商,并按此方案签订了补充协议,施工单位修改了施工总进度计划。在H、L工作施工前,建设单位通过设计单位将此400m的道路延长至600m。请问该道路延长后H、L工作的持续时间为多少周(设工程量按单位时间均值增加)?对修改后的施工总进度计划的工期是否有影响?为什么?
3.H工作施工的第一周,监理人员检查发现路基工程分层填土厚度超过规范规定,为保证工程质量,总监理工程师签发了工程暂停令,停止了该部位工程施工。总监理工程师的做法是否正确?总监理工程师在什么情况下可签发工程暂停令?
4.施工中由于建设单位提供的施工条件发生变化,导致I、J、K、N四项工作分别拖延1周,为确保工程按期完成,须支出赶工费。如果该项目投入使用后,每周净收益5.6万元,从建设单位角度出发,是让施工单位赶工合理还是延期完工合理?为什么?

3某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件一:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,窝工费用合计为3000元。
事件二:2003年5月18日由于下大雨,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件三:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件四:5月27日困租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2天,造成人员窝工10个工日。
事件五:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件六:在施工过程中,发现因业主提供的图纸存在问题,故停工3天进行设计变更,造成5天窝工60个工日,机械窝工9个台班。
问题:
1分别说明事件一至事件六的工期延误和费用增加应由谁承担。并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
2建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?

最新试题

【背景资料】 某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了单价合同,按《建设工程工程量清单计价标

类型:简答题2026-05-19

【背景资料】 某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同工期38个月。施工单位编

类型:简答题2026-05-19

【背景资料】某工程,实施过程中发生如下事件: 事件1:工程开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审查了施工组织设计,并向

类型:简答题2026-05-19

某工程,甲施工单位按合同约定将桩基工程分包给乙施工单位,工程实施过程中发生如下事件: 事件1:乙施工单位进场后已开始进行

类型:简答题2026-05-19

【背景资料】 某工程,建设单位与监理单位按照《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同(示范文本)》签订了合

类型:简答题2026-05-19

【背景资料】 某工程,实施过程中发生如下事件: 事件1:总监理工程师按矩阵制组织形式组建项目监理机构,并确定了总监理工程

类型:简答题2026-05-19

某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了单价合同,按《建设工程工程量清

类型:简答题2026-05-18

某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同工期38个月。施

类型:简答题2026-05-18

某工程,实施过程中发生如下事件: 事件1:工程开工前,总监理工程师组织专业监理

类型:简答题2026-05-17

某工程,甲施工单位按合同约定将桩基工程分包给乙施工单位,工程实施过程中发生如下事件: 事件1:乙施工单位进场后已开始进行

类型:简答题2026-05-17