某桥梁工程，承包商在桥梁基础上施工的具体方法如下：
（1）基坑开挖采用混凝土加固坑壁进行施工。
（2）对围堰的施工采用双壁钢围堰施工。
（3）基坑排水施工采用帷幕法，并详细制订了排水管道的布置方式。
（4）地基加固时，采用钢筋混凝土短桩将基础范围内的地基土挤密，使地基土与桩体形成复合地基，达到加固地基的目的。
【问题】
1．明挖基础施工的方法除混凝土加固坑壁开挖方法外，还有哪些方法?
2．对围堰的一般规定涉及哪些内容?
3．除双壁钢围堰施工方法外，围堰的施工方法还有哪些?双壁钢围堰施工的工序有哪些?
4．采用帷幕法对基坑排水施工的具体方法有哪些?
5．地基加固的方法有哪些?

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

暂无

答案解析

1.明挖基础施工的方法除混凝土加固坑壁开挖方法外，还有无支护加固坑壁和用挡板支护坑壁的基坑开挖方法。
2.对围堰的一般规定涉及围堰的高度、外形、面积、断面尺寸、类型、使用条件和一般要求。
3.除双壁钢围堰施工方法外，围堰的施工方法还有土石围堰施工、板桩围堰施工和钢套箱围堰施工。双壁钢围堰施工的工序为：设计制作一浮运就位一着床下沉一清基封底或清基后浇注基础混凝土一围堰拆除。
4.采用帷幕法对基坑排水施工的具体方法有冻结法、硅化法、水泥灌浆法和沥青灌浆法。
5.地基加固的方法有：换填法、桩体挤密法、强夯法、预压法、振冲法、粉体喷射搅拌法、高压喷射注浆法和化学液体加固法。

你可能感兴趣的试题

1 某单位（甲方）与施工公司（乙方）签订了公路工程施工合同，合同签订后乙方将防水降水工程分包给某市政公司（丙方，图1中为I子项工作），甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划（见图1）（合同中规定：窝工降效系数为50%）。

图1某工程时标网络计划图
实际施工过程中，发生如下事件：
1．按进度计划K工作施工O.5个月后，业主方要求修改设计，K工作停工待图2.5个月（混凝土工程），乙方向甲方提出索赔清单如表1所示。

内容	数量	费用计算	备注
新增工程量	300m³	300×200=60000（元）	混凝土工程量单价200元/m³，原计划工程量为600m³
机械闲置	60台班	60×1.00=6000（元）	台班费100元/台班，自有设备台班折旧费为60元
人工窝工	1800工日	1800×28=50400（元）	工日费28元/工日
机上人工费	60工日	50×60=300（元）	机上人工费50元/工日

2．乙方自备施工机械未按时到达施工现场，致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月，乙方要求合同工期顺延1个月，并补偿费用2万元。
3．F工作施工时，因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故，监理工程师要求返工，工作实际进度在12月底时拖后1个月，乙方要求顺延合同工期1个月，补偿费用2万元。
4．施工第9个月，F工作在施工现场发现文物，为保护文物现场停工，乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求。由于事件3和事件4的发生，F工作延误，致使钢架结构安装施工向后拖延，丙方就事件3和事件4分别向乙方提出索赔费用1万元，工期共顺延2个月的要求。
5．开工后第19个月出现台风，现场工作全部停止，为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月，并补偿清理费用4万元。
【问题】
1．施工网络图中的关键线路有几条?
2．就各事件，分别说明上述索赔要求是否合理。
3．该工程实际工期为多少?

查看解析在线模考

2 某道路工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，经调查这是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计，导致设计不合理，给甲带来了巨大损失。丙以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1．本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?请分别说明理由。
2．甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?
3．工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
4．根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?

查看解析在线模考

3 某单位拟建三个结构形式与规模完全相同的桥梁工程，施工过程主要包括：挖基槽、浇筑混凝土基础、桥板与桥面板吊装。根据施工工艺要求，浇筑混凝土基础一个月后才能进行桥板与桥面板吊装。各施工过程的流水节拍见表1所示。组织四个专业工作队和增加相应专业工作队的流水施工进度计划。
表1

施工过程	流水节拍（月）	施工过程	流水节拍（月）
挖基槽	2	吊装	6
浇基础	4	防水	2

【问题】
1．绘制组织四个专业工作队的流水施工进度计划，并计算工期。
2．绘制增加相应专业工作队的流水施工进度计划，并计算工期。

查看解析在线模考