多选题
建设工程计价
2026-10-18
关于工期索赔的说法，正确的有（ ）。
A．因承包人原因造成进度延误，则不能顺延工期
B．可索赔延误事件发生后，承包人应同时获得工期和费用补偿
C．可索赔延误事件在关键线路上时，延误的时间即为索赔工期
D．网络图分析法适合计算干扰事件共同作用引起的索赔工期
E．在初始延误发生作用期间，其他并发延误者不承担延误责任
参考答案
A,C,D,E
答案解析
A 正确：因承包人原因造成的延误，属于承包人违约或自身管理问题，不能顺延工期，且需承担误期赔偿责任。
B 错误：可索赔延误事件发生后，承包人不一定能同时获得工期和费用补偿。例如，因客观原因（如异常恶劣气候、不可抗力）造成的延误，承包人通常只能得到工期补偿，很难得到费用补偿；只有因发包人原因造成的延误，才可同时获得工期和费用补偿。
C 正确：根据网络图分析法，如果延误的工作为关键工作，则延误的时间即为索赔的工期。
D 正确：网络图分析法通过分析干扰事件发生前后网络计划计算工期之差来计算索赔值，适用于各种干扰事件及多种干扰事件共同作用引起的工期索赔。
E 正确：这是共同延误处理的原则之一。首先确定“初始延误”者，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。
B 错误：可索赔延误事件发生后，承包人不一定能同时获得工期和费用补偿。例如，因客观原因（如异常恶劣气候、不可抗力）造成的延误，承包人通常只能得到工期补偿，很难得到费用补偿；只有因发包人原因造成的延误，才可同时获得工期和费用补偿。
C 正确：根据网络图分析法，如果延误的工作为关键工作，则延误的时间即为索赔的工期。
D 正确：网络图分析法通过分析干扰事件发生前后网络计划计算工期之差来计算索赔值，适用于各种干扰事件及多种干扰事件共同作用引起的工期索赔。
E 正确：这是共同延误处理的原则之一。首先确定“初始延误”者，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。
你可能感兴趣的试题
A．双方协商签订的和解协议
B．有异议的争议评审处理意见
C．有异议的调解机构调解书
D．有异议的仲裁裁决
E．有异议的法院判决
A．对环境保护产生实质性影响
B．降低工程的安全性
C．所涉设备难以采购
D．造成合同价格增加
E．造成工期延误